Td corrigé voies navigables de france - Vnf pdf

voies navigables de france - Vnf

examine le projet de plan d'installations de chantier mettant en évidence les .... pour prévenir ou corriger les retards et en rendra compte au maître de l'ouvrage ;.




part of the document



allations de chantier  PAGEREF _Toc142210084 \h 7
1.5.2 Terrains à utiliser  PAGEREF _Toc142210085 \h 8
1.5.3 Sécurité du chantier  PAGEREF _Toc142210086 \h 8
1.5.4 Règles de fonctionnement  PAGEREF _Toc142210087 \h 8
1.5.5 Alimentation en fluides du chantier  PAGEREF _Toc142210088 \h 9
1.5.6 Clôture de chantier  PAGEREF _Toc142210089 \h 9
1.5.7 Remise en état des lieux  PAGEREF _Toc142210090 \h 9
1.6 Connaissance des lieux et de l’Entreprise  PAGEREF _Toc142210091 \h 10
2 PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER  PAGEREF _Toc142210092 \h 11
2.1 Stipulations préliminaires  PAGEREF _Toc142210093 \h 11
2.1.1 Réunion de lecture  PAGEREF _Toc142210094 \h 11
2.2 Documents à fournir par l’Entrepreneur  PAGEREF _Toc142210095 \h 11
2.2.1 Dispositions générales  PAGEREF _Toc142210096 \h 11
2.2.2 Liste des documents à fournir  PAGEREF _Toc142210097 \h 12
2.3 Programme d’exécution des travaux  PAGEREF _Toc142210098 \h 12
2.3.1 Programme détaillé des travaux  PAGEREF _Toc142210099 \h 12
2.3.2 Rapports d’avancement des travaux  PAGEREF _Toc142210100 \h 13
2.4 Sécurité et protection de la santé  PAGEREF _Toc142210101 \h 13
2.5 Plan d’assurance qualité - Généralités  PAGEREF _Toc142210102 \h 13
2.5.1 Composition générale du P.A.Q.  PAGEREF _Toc142210103 \h 13
2.5.2 Points d’arrêts et points critiques  PAGEREF _Toc142210104 \h 14
2.5.3 Phases d’établissement et d’application du P.A.Q.  PAGEREF _Toc142210105 \h 15
2.6 Document d’organisation générale du chantier  PAGEREF _Toc142210106 \h 16
2.7 Procédures d’exécution  PAGEREF _Toc142210107 \h 17
2.7.1 Listes des procédures d’exécution  PAGEREF _Toc142210108 \h 17
2.7.2 Documents annexés aux procédures d'exécution  PAGEREF _Toc142210109 \h 18
2.7.3 Assurance de la qualité pour les implantations  PAGEREF _Toc142210110 \h 18
2.7.4 Assurance de la qualité pour les bétons  PAGEREF _Toc142210111 \h 18
2.7.5 Assurance de la qualité pour les armatures de béton armé  PAGEREF _Toc142210112 \h 20
2.7.6 Assurance de la qualité pour les joints d’étanchéité de la bâche  PAGEREF _Toc142210113 \h 20
2.7.7 Assurance de la qualité pour les enrochements  PAGEREF _Toc142210114 \h 21
2.7.8 Assurance de la qualité pour les opérations de levage à la grue  PAGEREF _Toc142210115 \h 21
2.8 Documents de suivi du contrôle interne et externe  PAGEREF _Toc142210116 \h 21
2.9 Programme des études d’exécution  PAGEREF _Toc142210117 \h 22
2.9.1 Consistance des études d’exécution  PAGEREF _Toc142210118 \h 23
2.9.2 Présentation des études d’exécution  PAGEREF _Toc142210119 \h 25
2.9.3 Contrôle et visa des études d’exécution  PAGEREF _Toc142210120 \h 25
2.9.4 Suivi des plans d’exécution et plans conformes à l’exécution  PAGEREF _Toc142210121 \h 26
2.10 Contrôle extérieur à l’Entreprise  PAGEREF _Toc142210122 \h 26
2.11 Dossier de récolement de l’ouvrage  PAGEREF _Toc142210123 \h 27
3 Nature, provenance et qualité des matériaux  PAGEREF _Toc142210124 \h 28
3.1 Principes généraux  PAGEREF _Toc142210125 \h 28
3.1.1 Provenance, normes, règles et règlements  PAGEREF _Toc142210126 \h 28
3.1.2 Vérification quantitative des matériaux, produits et composants de construction  PAGEREF _Toc142210127 \h 28
3.1.3 Vérification qualitative des matériaux, produits et composants de construction  PAGEREF _Toc142210128 \h 29
3.2 Matériaux pour la construction des batardeaux  PAGEREF _Toc142210129 \h 30
3.2.1 Généralités  PAGEREF _Toc142210130 \h 30
3.2.2 Cas d’un batardeau constitué d’un remblai  PAGEREF _Toc142210131 \h 30
3.2.3 Contrôles  PAGEREF _Toc142210132 \h 30
3.3 Bétons  PAGEREF _Toc142210133 \h 31
3.3.1 Définition des bétons  PAGEREF _Toc142210134 \h 31
3.3.2 Provenance des bétons  PAGEREF _Toc142210135 \h 31
3.3.3 Granulats  PAGEREF _Toc142210136 \h 32
3.3.4 Ciments  PAGEREF _Toc142210137 \h 33
3.3.5 Eau de gâchage  PAGEREF _Toc142210138 \h 34
3.3.6 Adjuvants  PAGEREF _Toc142210139 \h 34
3.3.7 Additions  PAGEREF _Toc142210140 \h 34
3.3.8 Produits de cure  PAGEREF _Toc142210141 \h 35
3.3.9 Transport des bétons  PAGEREF _Toc142210142 \h 35
3.3.10 étude des bétons  PAGEREF _Toc142210143 \h 35
3.3.11 épreuves de convenance  PAGEREF _Toc142210144 \h 36
3.4 Armatures  PAGEREF _Toc142210145 \h 36
3.4.1 Nature  PAGEREF _Toc142210146 \h 36
3.4.2 Conditions de livraison et de stockage sur le chantier  PAGEREF _Toc142210147 \h 37
3.5 Matériaux granulaires, enrochements, terre végétale, plantations  PAGEREF _Toc142210148 \h 37
3.5.1 Matériaux granulaires pour remblais  PAGEREF _Toc142210149 \h 37
3.5.2 Enrochements  PAGEREF _Toc142210150 \h 38
3.5.3 Matériaux pour revêtement des plates-formes et fermeture des remblais  PAGEREF _Toc142210151 \h 39
3.5.4 Terre végétale  PAGEREF _Toc142210152 \h 40
3.5.5 Plantations  PAGEREF _Toc142210153 \h 41
3.6 Matériaux et produits de génie civil divers  PAGEREF _Toc142210154 \h 42
3.6.1 Pièces en béton préfabriquées  PAGEREF _Toc142210155 \h 42
3.6.2 Pieux métalliques et anneaux d’amarrage  PAGEREF _Toc142210156 \h 42
3.6.3 Tubes PVC utilisés comme fourreaux, drains et barbacanes  PAGEREF _Toc142210157 \h 43
3.6.4 Fourreaux pour passage des câbles électriques et tuyauteries hydrauliques  PAGEREF _Toc142210158 \h 43
3.6.5 Matériaux pour diffusion d’air comprimé  PAGEREF _Toc142210159 \h 43
3.6.6 Géotextile pour barbacanes  PAGEREF _Toc142210160 \h 44
3.6.7 Mortiers de ragréage  PAGEREF _Toc142210161 \h 44
3.6.8 Mortier de scellement et de calage  PAGEREF _Toc142210162 \h 44
3.6.9 Produits pour le traitement de la zone de frottement des étanchéités latérales des clapets  PAGEREF _Toc142210163 \h 44
3.7 Matériaux et produits pour l'hydromécanique et l'hydraulique  PAGEREF _Toc142210164 \h 46
3.7.1 Aciers de construction  PAGEREF _Toc142210165 \h 46
3.7.2 Douilles et rotules autolubrifiantes  PAGEREF _Toc142210166 \h 46
3.7.3 Patins du dispositif de guidage latéral des tiges de vérin  PAGEREF _Toc142210167 \h 46
3.7.4 Joints d'étanchéité des clapets et des éléments de batardeau  PAGEREF _Toc142210168 \h 46
3.7.5 Chaînes et pignons  PAGEREF _Toc142210169 \h 47
3.7.6 Composants hydrauliques  PAGEREF _Toc142210170 \h 47
3.7.7 Tuyauterie et flexibles hydrauliques  PAGEREF _Toc142210171 \h 47
3.7.8 Moteurs des centrales hydrauliques  PAGEREF _Toc142210172 \h 47
3.7.9 Pompes des centrales hydrauliques  PAGEREF _Toc142210173 \h 48
3.7.10 Huile  PAGEREF _Toc142210174 \h 48
3.7.11 Lubrifiant  PAGEREF _Toc142210175 \h 48
3.7.12 Canalisations by-pass et accessoires  PAGEREF _Toc142210176 \h 48
3.7.13 Vannes des canalisations by-pass  PAGEREF _Toc142210177 \h 49
3.7.14 Tubes guide ondes pour sonde de niveau radar  PAGEREF _Toc142210178 \h 49
3.8 Matériaux et produits pour l'installation électrique, l'automatisme et la signalisation  PAGEREF _Toc142210179 \h 49
3.8.1 Automate programmable  PAGEREF _Toc142210180 \h 49
3.8.2 Interface de dialogue  PAGEREF _Toc142210181 \h 50
3.8.3 Télétransmission et téléalarme  PAGEREF _Toc142210182 \h 50
3.8.4 Alimentation secourue 24Vcc  PAGEREF _Toc142210183 \h 50
3.8.5 Appareils de mesure et de détection  PAGEREF _Toc142210184 \h 51
3.8.6 Feux de navigation  PAGEREF _Toc142210185 \h 52
3.8.7 Avertisseurs sonores  PAGEREF _Toc142210186 \h 52
3.8.8 Câbles et fillerie  PAGEREF _Toc142210187 \h 52
3.8.9 Prises de courants  PAGEREF _Toc142210188 \h 53
3.8.10 Armoire électrique et d’automatisme  PAGEREF _Toc142210189 \h 53
3.8.11 Groupe électrogène de secours  PAGEREF _Toc142210190 \h 53
3.8.12 Fourreaux et colliers de fixation  PAGEREF _Toc142210191 \h 54
3.8.13 Panneaux de signalisation  PAGEREF _Toc142210192 \h 54
3.9 Matériaux et produits pour les pièces de serrurerie  PAGEREF _Toc142210193 \h 54
3.9.1 Qualité de l’acier des structures  PAGEREF _Toc142210194 \h 54
3.9.2 Tôle larmée  PAGEREF _Toc142210195 \h 54
3.9.3 Tôle pour les capots des systèmes de manœuvre des clapets  PAGEREF _Toc142210196 \h 54
3.9.4 Cuirassement des rainures à batardeau et des angles de chambre du système de manœuvre des clapets  PAGEREF _Toc142210197 \h 54
3.9.5 Protection contre la corrosion  PAGEREF _Toc142210198 \h 55
3.9.6 Boulonnerie et axes  PAGEREF _Toc142210199 \h 55
3.9.7 Serrures  PAGEREF _Toc142210200 \h 55
3.10 Matériaux et produits pour les joints de dilatation et d’étanchéité du pont-canal  PAGEREF _Toc142210201 \h 55
3.10.1 Produits pour le scellement des ancrages côté culée  PAGEREF _Toc142210202 \h 56
3.10.2 Pièces métalliques  PAGEREF _Toc142210203 \h 56
3.10.3 Boulonnerie  PAGEREF _Toc142210204 \h 56
3.10.4 Gaine de protection  PAGEREF _Toc142210205 \h 56
3.10.5 Douille de scellement  PAGEREF _Toc142210206 \h 56
3.10.6 Joint d’étanchéité  PAGEREF _Toc142210207 \h 56
3.10.7 Tôle de protection  PAGEREF _Toc142210208 \h 57
3.10.8 Le système anti-vandalisme  PAGEREF _Toc142210209 \h 57
3.11 Robinets-vannes du système de vidange du pont-canal  PAGEREF _Toc142210210 \h 57
3.12 Matériaux et produits pour les platelages en bois exotique des culées des portes de garde  PAGEREF _Toc142210211 \h 57
3.12.1 Bois  PAGEREF _Toc142210212 \h 57
3.12.2 Visserie  PAGEREF _Toc142210213 \h 57
3.12.3 Chevilles de fixation  PAGEREF _Toc142210214 \h 57
4 Mode d’exécution des travaux  PAGEREF _Toc142210215 \h 59
4.1 Documents à fournir par l’entreprise  PAGEREF _Toc142210216 \h 59
4.1.1 Dispositions générales  PAGEREF _Toc142210217 \h 59
4.1.2 Délais de production et de vérification  PAGEREF _Toc142210218 \h 59
4.1.3 Installation de chantier  PAGEREF _Toc142210219 \h 59
4.1.4 Calendrier d’exécution  PAGEREF _Toc142210220 \h 59
4.1.5 Journal de chantier  PAGEREF _Toc142210221 \h 60
4.2 Information du public et signalisation du chantier  PAGEREF _Toc142210222 \h 60
4.2.1 Panneaux d’information du public.  PAGEREF _Toc142210223 \h 60
4.2.2 Signalisation routière  PAGEREF _Toc142210224 \h 61
4.2.3 Signalisation fluviale  PAGEREF _Toc142210225 \h 61
4.3 Batardage, épuisement et nettoyage des zones de travail  PAGEREF _Toc142210226 \h 61
4.3.1 Prestations dues par l’Entrepreneur  PAGEREF _Toc142210227 \h 61
4.3.2 Conception des batardeaux en palplanches métalliques  PAGEREF _Toc142210228 \h 61
4.3.3 Protection des batardeaux en période de navigation  PAGEREF _Toc142210229 \h 62
4.3.4 Projet de batardeau et d’installation d’épuisement  PAGEREF _Toc142210230 \h 62
4.3.5 Retrait des batardeaux  PAGEREF _Toc142210231 \h 62
4.4 Hypothèses de calculs des ouvrages en béton armé et dispositions constructives particulières  PAGEREF _Toc142210232 \h 62
4.4.1 Règlement et critère de dimensionnement  PAGEREF _Toc142210233 \h 62
4.4.2 Cas de charge  PAGEREF _Toc142210234 \h 63
4.4.3 Dispositions constructives particulières  PAGEREF _Toc142210235 \h 63
4.5 Hypothèses de calculs des ouvrages métalliques  PAGEREF _Toc142210236 \h 64
4.5.1 Règlements et critère de dimensionnement  PAGEREF _Toc142210237 \h 64
4.5.2 Cas de charge  PAGEREF _Toc142210238 \h 64
4.5.3 Soudures  PAGEREF _Toc142210239 \h 65
4.6 Spécifications des ouvrages de vantellerie et de l’installation hydraulique  PAGEREF _Toc142210240 \h 65
4.6.1 Constitution des clapets  PAGEREF _Toc142210241 \h 65
4.6.2 Constitution du système de manoeuvre des clapets  PAGEREF _Toc142210242 \h 67
4.6.3 Système de verrouillage en position haute  PAGEREF _Toc142210243 \h 69
4.6.4 Éléments de batardeau métalliques  PAGEREF _Toc142210244 \h 69
4.6.5 Soudures  PAGEREF _Toc142210245 \h 70
4.6.6 Protection contre la corrosion  PAGEREF _Toc142210246 \h 70
4.6.7 Performances des clapets en terme d’étanchéité  PAGEREF _Toc142210247 \h 71
4.6.8 Performances des éléments de batardeau en terme d’étanchéité  PAGEREF _Toc142210248 \h 71
4.7 Spécifications des ouvrages de serrurerie  PAGEREF _Toc142210249 \h 71
4.7.1 Couvertures des fosses abritant l’armoire électrique et les centrales hydrauliques  PAGEREF _Toc142210250 \h 71
4.7.2 Capots de couverture des systèmes de manœuvre des clapets  PAGEREF _Toc142210251 \h 72
4.7.3 Couverture des caniveaux aménagés sur l’arase des bajoyers en béton  PAGEREF _Toc142210252 \h 72
4.7.4 Garde-corps à poser sur le pont-canal  PAGEREF _Toc142210253 \h 72
4.7.5 Échelles d’accès à l’intérieur des fosses  PAGEREF _Toc142210254 \h 72
4.8 Spécifications des platelages en bois exotique  PAGEREF _Toc142210255 \h 72
4.8.1 Platelage  PAGEREF _Toc142210256 \h 72
4.8.2 Panneaux d’accès aux caniveaux ménagés sur la culée  PAGEREF _Toc142210257 \h 73
4.8.3 Fixations  PAGEREF _Toc142210258 \h 73
4.9 Démolitions, abattage et dessouchage des arbres  PAGEREF _Toc142210259 \h 73
4.9.1 Démolitions  PAGEREF _Toc142210260 \h 73
4.9.2 Abattage et dessouchage des arbres et arbustes  PAGEREF _Toc142210261 \h 73
4.10 Fouilles  PAGEREF _Toc142210262 \h 74
4.10.1 Domaine d'application  PAGEREF _Toc142210263 \h 74
4.10.2 Décapage  PAGEREF _Toc142210264 \h 74
4.10.3 Mise hors d’eau des fouilles  PAGEREF _Toc142210265 \h 74
4.10.4 Dévasage  PAGEREF _Toc142210266 \h 75
4.10.5 Stabilité des fouilles et des rideaux de palplanches existants  PAGEREF _Toc142210267 \h 75
4.10.6 Définition des profils théoriques  PAGEREF _Toc142210268 \h 75
4.10.7 Préservation des arbres d’alignement et Lutte contre le chancre coloré du platane  PAGEREF _Toc142210269 \h 76
4.10.8 Moyens à mettre en oeuvre  PAGEREF _Toc142210270 \h 76
4.10.9 Réception des fouilles  PAGEREF _Toc142210271 \h 76
4.10.10 Zones de dépôts et de décharge  PAGEREF _Toc142210272 \h 77
4.11 Exécution des remblais  PAGEREF _Toc142210273 \h 77
4.11.1 Définition des profils théoriques  PAGEREF _Toc142210274 \h 77
4.11.2 Hors-profils  PAGEREF _Toc142210275 \h 77
4.11.3 Remblais réalisés avec les matériaux extraits des fouilles  PAGEREF _Toc142210276 \h 77
4.11.4 Remblais réalisés avec les matériaux granulaires d’apport  PAGEREF _Toc142210277 \h 78
4.11.5 Revêtement des plates-formes de travail  PAGEREF _Toc142210278 \h 78
4.11.6 Mise en oeuvre des enrochements  PAGEREF _Toc142210279 \h 78
4.11.7 Mise en oeuvre de la terre végétale  PAGEREF _Toc142210280 \h 79
4.11.8 Plantations  PAGEREF _Toc142210281 \h 79
4.12 Coffrages et traitement des parements  PAGEREF _Toc142210282 \h 79
4.12.1 Généralités  PAGEREF _Toc142210283 \h 79
4.12.2 Spécifications relatives aux parements  PAGEREF _Toc142210284 \h 80
4.12.3 Chanfreinage des arêtes  PAGEREF _Toc142210285 \h 81
4.12.4 Coffrage des réservations et des arrêts de bétonnage  PAGEREF _Toc142210286 \h 81
4.12.5 Coffrage du mortier de scellement  PAGEREF _Toc142210287 \h 81
4.12.6 Décoffrage  PAGEREF _Toc142210288 \h 81
4.12.7 Traitement des parements verticaux vus au-dessus de la cote 146,27 NGF  PAGEREF _Toc142210289 \h 81
4.12.8 Réalisation des surfaces de frottement des étanchéités latérales des clapets  PAGEREF _Toc142210290 \h 82
4.13 Armatures et pièces à sceller  PAGEREF _Toc142210291 \h 82
4.13.1 Généralités  PAGEREF _Toc142210292 \h 82
4.13.2 Mise en oeuvre des armatures  PAGEREF _Toc142210293 \h 82
4.13.3 Montage, réglage et maintien des pièces à sceller  PAGEREF _Toc142210294 \h 83
4.14 Mise en oeuvre du béton  PAGEREF _Toc142210295 \h 84
4.14.1 Transport des bétons  PAGEREF _Toc142210296 \h 84
4.14.2 Préparation des fondations  PAGEREF _Toc142210297 \h 84
4.14.3 Nettoyage des rideaux de palplanches existants  PAGEREF _Toc142210298 \h 84
4.14.4 Mise en place et vibration  PAGEREF _Toc142210299 \h 84
4.14.5 Durcissement  PAGEREF _Toc142210300 \h 85
4.14.6 Reprises de bétonnage  PAGEREF _Toc142210301 \h 85
4.14.7 Ragréage des parements  PAGEREF _Toc142210302 \h 85
4.14.8 Scellement des pièces fixes  PAGEREF _Toc142210303 \h 85
4.14.9 Contrôle de la qualité du béton  PAGEREF _Toc142210304 \h 86
4.14.10 Qualités du béton non respectées  PAGEREF _Toc142210305 \h 86
4.15 Pieux d’amarrage  PAGEREF _Toc142210306 \h 87
4.15.1 Implantation  PAGEREF _Toc142210307 \h 87
4.15.2 Protection anticorrosion de la tête des pieux  PAGEREF _Toc142210308 \h 87
4.15.3 Battage  PAGEREF _Toc142210309 \h 87
4.15.4 Tolérances d'exécution  PAGEREF _Toc142210310 \h 87
4.15.5 Fiche et refus  PAGEREF _Toc142210311 \h 88
4.16 Travaux divers de génie civil  PAGEREF _Toc142210312 \h 88
4.16.1 Pose des regards et des chambres de tirage préfabriquées  PAGEREF _Toc142210313 \h 88
4.16.2 Pose des fourreaux  PAGEREF _Toc142210314 \h 88
4.16.3 Construction des massifs de fondation des feux de signalisation avancés et des panneaux de signalisation  PAGEREF _Toc142210315 \h 88
4.17 Principe de fonctionnement de l’automatisme  PAGEREF _Toc142210316 \h 89
4.17.1 Fonction principale  PAGEREF _Toc142210317 \h 89
4.17.2 Fonction de fermeture et d’ouverture à des heures prédéfinies  PAGEREF _Toc142210318 \h 89
4.17.3 Fonction de limitation d’abaissement du clapet à la réouverture  PAGEREF _Toc142210319 \h 89
4.17.4 Fonction de répartiteur de durée de fonctionnement entre les deux groupes d’une même centrale hydraulique  PAGEREF _Toc142210320 \h 90
4.18 Spécifications de l’installation électrique et de l’automatisme  PAGEREF _Toc142210321 \h 90
4.18.1 Sécurité de l’installation électrique  PAGEREF _Toc142210322 \h 90
4.18.2 Prise de terre  PAGEREF _Toc142210323 \h 90
4.18.3 Protection contre la foudre  PAGEREF _Toc142210324 \h 90
4.18.4 Façade de l’armoire  PAGEREF _Toc142210325 \h 91
4.18.5 Marche manuelle  PAGEREF _Toc142210326 \h 93
4.18.6 Mise hors circuit de l’automate  PAGEREF _Toc142210327 \h 93
4.18.7 Défaut signalés et transmis par l’automate  PAGEREF _Toc142210328 \h 93
4.18.8 Défauts n’autorisant pas la manœuvre des clapets via l’automate  PAGEREF _Toc142210329 \h 94
4.18.9 Traitement des mesures du niveau et de la vitesse d’abaissement  PAGEREF _Toc142210330 \h 94
4.18.10 Stockage et affichage des données  PAGEREF _Toc142210331 \h 95
4.18.11 Modification des paramètres de fonctionnement  PAGEREF _Toc142210332 \h 95
4.18.12 Paramètres de fonctionnement initiaux  PAGEREF _Toc142210333 \h 95
4.19 Mise en sécurité et contrôle de l’installation hydraulique  PAGEREF _Toc142210334 \h 95
4.19.1 Rinçage de l’installation  PAGEREF _Toc142210335 \h 95
4.19.2 Mise en service  PAGEREF _Toc142210336 \h 96
4.19.3 Essais  PAGEREF _Toc142210337 \h 96
4.19.4 Mesures pour les prélèvements  PAGEREF _Toc142210338 \h 96
4.20 Essais  PAGEREF _Toc142210339 \h 97
4.20.1 Essais à sec du matériel hydromécanique et de l’installation électrique et d’automatisme  PAGEREF _Toc142210340 \h 97
4.20.2 Essais en eau du matériel hydromécanique et de l’installation électrique et d’automatisme  PAGEREF _Toc142210341 \h 97
4.20.3 Essai du batardeau « amont »  PAGEREF _Toc142210342 \h 98
4.21 Manuel de fonctionnement et de maintenance, formation du personnel de l’Exploitant  PAGEREF _Toc142210343 \h 98
4.21.1 Manuel de fonctionnement et de maintenance  PAGEREF _Toc142210344 \h 98
4.21.2 Formation du personnel de l’Exploitant  PAGEREF _Toc142210345 \h 99
4.22 Suivi du fonctionnement de l’installation, analyse et adaptation  PAGEREF _Toc142210346 \h 99
4.23 Ouvrages provisoires  PAGEREF _Toc142210347 \h 100
4.23.1 Contenu du plan d’assurance de la qualité  PAGEREF _Toc142210348 \h 100
4.23.2 Projet des ouvrages provisoires  PAGEREF _Toc142210349 \h 100
4.23.3 Réalisation et utilisation des ouvrages provisoires  PAGEREF _Toc142210350 \h 101
4.23.4 Engins de manutention  PAGEREF _Toc142210351 \h 101
4.23.5 Mise en œuvre  PAGEREF _Toc142210352 \h 101
4.24 Remplacement des joints d’étanchéité et de dilatation du pont-canal  PAGEREF _Toc142210353 \h 102
4.24.1 Réalisation de feuillures par hydrodémolition  PAGEREF _Toc142210354 \h 102
4.24.2 Réglage des joints  PAGEREF _Toc142210355 \h 102
4.24.3 Mise en oeuvre des bétons  PAGEREF _Toc142210356 \h 102
4.24.4 Reprise de bétonnage  PAGEREF _Toc142210357 \h 103
4.24.5 Serrage de la boulonnerie  PAGEREF _Toc142210358 \h 103
4.24.6 Système anti-vandalisme  PAGEREF _Toc142210359 \h 103
4.25 Nettoyage du système de vidange du pont-canal  PAGEREF _Toc142210360 \h 103
 DISPOSITIONS GENERALES
Objet du marché
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet les travaux de construction de portes de garde ainsi et d’entretien spécialisé sur le pont-canal des Herbettes qui permet le franchissement de la rocade sud de Toulouse par le canal du Midi.
Ces travaux sont réalisés à l’abri de batardeaux construits par l’Entreprise, pour partie avec le canal maintenu en navigation et pour partie en période de chômage, le canal étant toujours maintenu à son niveau normal pour les parties qui ne sont pas épuisées par l’Entreprise pour les besoins du chantier. Il appartient à l’Entreprise d’établir le programme détaillé des travaux en fonction des contraintes de délai, des contraintes imposées par la navigation et des dates de la période de chômage, tous ces éléments étant précisés dans l’Acte d’Engagement.
Portes de gardes
Les portes de garde sont destinées à permettre l’isolement du pont-canal :
en urgence, en cas de fuites sur le pont-canal, de façon à limiter au minimum la quantité d’eau qui s’écoulera sur la rocade,
préventivement pour éliminer le risque de fuites lorsque la navigation est interrompue,
lors des travaux d’entretien sur le pont-canal, les portes servant alors de batardeaux.
Sur chaque porte de garde, la bouchure mobile est une vanne clapet de 2,00 m de hauteur utile et de 12,00 m de largeur de passage. Elle est manœuvrée par un seul un vérin hydraulique situé du côté rive droite du canal (le canal coule de Castanet vers Toulouse).
Travaux d’entretien spécialisé sur le pont-canal
Ils consistent en :
le changement des joints d’étanchéité de la bâche et des joints de dilatation des trottoirs deux extrémité de la bâche du pont-canal,
le nettoyage du système de vidange et le remplacement des robinets-vannes du système en place.
Description sommaire du pont-canal et du site
Le pont-canal a été construit en 1982. C’est un ouvrage métallique isostatique de 58,70 m de portée fondé sur des parois moulées ancrées en tête par un lit de tirants précontraints. Les superstructures des culées (au-dessus de l’arase des parois moulées) sont en béton armé. L’étanchéité entre la bâche métallique et les culées en béton est assurée par des bavettes en Néoprène fixées par boulonnage.
Dans les culées, de chaque côté du pont-canal, une enclave destinée à recevoir un bateau-porte a été aménagée pour permettre le batardage de l’ouvrage.
De chaque côté du pont-canal, les bajoyers des culées sont prolongés par un rideau de palplanches métalliques autostables qui réalise la jonction avec les berges d’origine du canal. Celles-ci sont très raides au-dessus de l’eau et sont érodées ou même sous-cavées par le batillage au voisinage du niveau d’eau. Les rideaux de palplanches s’étendent sur une longueur d’environ 16 m côté Castanet et 40 m côté Toulouse.
Le canal du Midi a été inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO le 7 décembre 1996.
Consistance des prestations
Les prestations objets du Marché sont les suivantes :
Réaliser l’ensemble des études d’exécution des ouvrages provisoires et définitifs, et notamment les études :
- des batardeaux nécessaires à la réalisation des différentes phases de travaux,
- des ouvrages en béton armé des portes de garde,
- de la vantellerie et de la serrurerie des portes de garde,
- d’électricité et automatisme des portes de garde,
- relatives au remplacement des joints d’étanchéité de la bâche et de dilatation des encorbellements du pont-canal.
Aménager les accès au chantier sur la berge rive droite du canal, les aires correspondantes sont ensuite aménagées en plates-formes de travail permettant l’accès et le stationnement des engins nécessaires à l’exploitation et à la maintenance des portes de garde.
Mettre en place la signalisation fluviale temporaire requise aux différentes phases de travaux, la signalisation routière ainsi que deux panneaux d’information du public.
Construire les batardeaux nécessaires à la réalisation des travaux et les enlever ou les modifier à la fin. Lorsque ces batardeaux sont utilisés alors que la navigation est maintenue sur le canal, la construction et l’enlèvement d’ouvrages de protection des batardeaux fait également partie de la prestation.
Procéder au nettoyage des emprises des ouvrages en béton armé, réaliser les excavations nécessaires à la construction de ces ouvrages, en assurant la stabilité des rideaux de palplanches existants, et évacuer les produits de nettoyage et les matériaux extraits des fouilles.
épuiser et maintenir au sec les zones de travaux, celle-ci comprenant, au moment du chômage, tout le linéaire du canal compris entre le batardeau côté Castanet et le batardeau côté Toulouse.
Construire, de chaque côté du pont-canal, un ensemble radier – culées en béton armé, fondé sur les marnes saines.
Fournir et installer dans le bajoyer côté rive droite de chaque porte de garde, une canalisation de by-pass commandée par une vanne à guillotine installée côté extérieur au pont-canal et comportant, à son extrémité du côté du pont-canal, un dispositif de jonction rapide pour brancher un tuyau souple ou rigide.
Construire, de chaque côté du pont-canal, sur chaque rive, entre les portes de garde et les culées du pont-canal, un mur de soutènement en béton armé en avant du rideau de palplanches existant.
Recéper les rideaux de palplanches existants, fournir et mettre en oeuvre des matériaux granulaires entre les rideaux de palplanches et les murs de soutènement, fournir et mettre en oeuvre la terre végétale et réaliser les plantations.
Démolir les massifs de béton constituant les culées d’une passerelle aujourd’hui disparue.
Construire, côté Castanet, une fosse en béton armé couverte abritant la centrale hydraulique de la porte côté Castanet.
Construire, côté Toulouse, une fosse en béton armé couverte abritant la centrale hydraulique de la porte côté Toulouse, l’armoire de commande et d’automatisme des deux portes ainsi qu’un groupe électrogène de secours.
Fournir et mettre en œuvre deux pieux d’amarrage de chaque côté du pont-canal à environ 50 m de la porte de garde considérée.
Construire et installer, de chaque côté du pont-canal, un clapet en acier mécanosoudé articulé sur des paliers scellés dans le béton. Côté système de manoeuvre, chaque clapet est équipé d’un secteur sur lequel vient s’enrouler la chaîne de manœuvre et d’un point d’attache de cette chaîne.
Fournir et mettre en dépôt deux jeux d’éléments de batardeau, les deux jeux permettant d’édifier un batardeau amont et un batardeau aval pour la mise à sec d’un clapet sous le niveau normal du canal.
Fournir et installer un système de manoeuvre complet pour chaque clapet comprenant notamment un vérin hydraulique, deux pignons, un guide chaîne réglable, un sabot de nettoyage du secteur d’enroulement de la chaîne, un dispositif de guidage latéral de la tige du vérin, une chaîne de manœuvre, un châssis support de l’ensemble ainsi qu’un ensemble de contacts de fin de course.
Fournir et installer deux centrales hydrauliques alimentant chacune un vérin, y compris l’huile de premier remplissage.
Fournir et installer un appareillage de commande et de fonctionnement automatique des clapets, comprenant notamment un automate programmable, trois sondes radar de mesure de niveau dans le canal et deux sondes de détection de fuites dans les caniveaux situés sous le joint à chaque extrémité de la bâche métallique du pont-canal, les sondes seront doublées ( redondance )
Fournir et installer, dans la fosse côté Toulouse, un groupe électrogène autoexcité, autorégulé et à démarrage automatique en cas de coupure de l’alimentation électrique et une batterie d’accumulateurs fournissant l’énergie nécessaire au démarrage du groupe et au maintien des fonctions d’affichage et d’alarme de l’armoire électrique en phase transitoire.
Fournir et poser un réseau de diffusion d’air comprimé destiné à mettre en suspension la vase susceptible de se déposer sur le radier en aval des articulations de chacun des deux clapets.
Fournir et poser quatre paires de feux de signalisation fluviale, dont deux paires à environ 50 m de distance du pont-canal et une paire sur les culées de chacune des deux portes de garde.
Fournir et poser un avertisseur sonore sur la culée rive droite de chacune des deux portes de garde.
Fournir et poser les caniveaux, regards et fourreaux de passage des câbles électriques et des tuyauteries hydrauliques, y compris creusement et remblaiement des tranchées.
Fournir et poser un garde-corps le long du chemin côté rive droite du pont-canal, sur toute la longueur de celui-ci, la plinthe de ce garde-corps étant conçue pour recevoir les câbles électriques reliant les deux portes de garde.
Fournir, poser et raccorder les câbles électriques et les tuyauteries hydrauliques nécessaires au fonctionnement de l’installation.
Fournir et poser un platelage en bois exotique sur l’arase de chacune des culées des portes de garde.
Fournir l’ensemble des plans « conformes à l’exécution », un manuel de fonctionnement et de maintenance des portes de garde, renseigner les fiches FOP et FIT relatives à la maintenance de l’ouvrage suivant le cadre fourni et procéder à la formation du personnel de l’Exploitant.
Procéder aux essais et à la mise en service des portes de garde après un premier réglage des seuils de détection des situations anormales provoquant la fermeture automatique des portes.
Procéder, après un an de fonctionnement, à partir des enregistrements de niveaux réalisés avec les sondes de mesure et des dysfonctionnements constatés, aux modifications de paramètres et de programme d’automate des portes de garde qui seront demandées par le Maître d’Oeuvre.
Nettoyer l’intérieur de la bâche du pont-canal et évacuer en décharge les produits de nettoyage.
Déposer les joints d’étanchéité de la bâche et les joints de dilatation des trottoirs du pont-canal, constituer un nouveau dispositif de fixation de ces joints, fournir et poser de nouveaux joints d’étanchéité sur la bâche et de dilatation sur les encorbellements. ( travaux réalisés la nuit avec fermeture du périphérique )
Déposer les robinets-vannes du dispositif de vidange du pont-canal, nettoyer les canalisations par hydrocurage, fournir et poser de nouveaux robinets-vannes. (travaux réalisés la nuit avec fermeture du périphérique)
Les ouvrages à construire sont définis par les plans suivants :
20-01 B : Vue en plan générale, implantation des ouvrages,
20-02 B : Porte de garde côté Toulouse, vue en plan
20-03 B : Porte de garde côté Toulouse, coupes 1-1 et 2-2,
20-04 B : Porte de garde côté Toulouse, coupes A-A à E-E, détails,
20-05 B  : Porte de garde côté Castanet, vue en plan,
20-06 B : Porte de garde côté Castanet, coupes 1-1 et 2-2,
20-07 B : Porte de garde côté Castanet, coupes A-A à E-E, détails,
20-08 B : Clapet et éléments de batardeau métalliques, détails,
Les plans :
Joint d’étanchéité et de dilatation du pont-canal, coupe, plans de l’existant,
définissent les dispositions constructives particulières du pont-canal utiles aux études d’exécution à réaliser.
Conditions d’exécution des travaux et accès au chantier
Conditions d’exécution des travaux
Les travaux doivent être réalisés pour partie lors d’une période de chômage du canal s et pour partie, avec le canal maintenu en navigation mais avec une largeur offerte à la navigation restreinte. Il est précisé que le bief reste en eau pendant la période de chômage.
Les dates et durées des périodes de chômage sont définies dans l’Acte d’Engagement.
Lors des travaux hors chomage, la largeur offerte à la navigation doit permettre le passage des bateaux circulant habituellement sur le canal. Compte tenu de la courbure du canal, la largeur à laisser libre est fonction de l’implantation et de la géométrie des batardeaux mis en place.
Il appartient à l’Entreprise de proposer le phasage des travaux en fonction des contraintes de délai et des contraintes imposées par le maintien de la navigation en dehors des périodes de chômage. Cette proposition doit être accompagnée des plans définissant l’emprise des batardeaux et de leurs ouvrages de protection à chaque phase de travaux.
Cette proposition est à formuler au Maître d’œuvre ou son représentant.
A titre indicatif, le phasage des travaux dans le canal et la définition sommaire des batardeaux correspondant pourraient être les suivants :
construction des culées rive gauche et droite des portes de garde, de tout ou partie des murs de soutènement ( en laissant une passe navigable de 9 m ) à l’abri de batardeaux en palplanches métalliques adossés à berge rive gauche,
pendant la période de chômage, construction de la partie centrale du radier des portes de garde, installation des clapets et de leur système de manœuvre, nettoyage de l’intérieur de la bâche du pont-canal, changement des joints d’étanchéité du pont-canal, et, éventuellement, achèvement de la construction des murs de soutènement, à l’abri de deux batardeaux barrant toute la largeur du canal construits à l’extérieur de l’emprise des portes de garde et après épuisement du volume compris entre ces deux batardeaux.
les batardeaux utilisés pourront être ceux à utiliser dans l’avenir pour isoler l’ouvrage.


Accès au chantier
Dans le cadre des travaux, l’Entreprise doit la création de deux plates-formes de travail à l’emplacement du merlon existant qui sépare le chemin de halage des accès routiers. Ces plates-formes constituent les seuls accès autorisés au chantier et, en particulier, aucune amenée d’engin ou de matériel ne pourra être réalisée par la rive gauche du canal.
L’Entrepreneur déterminera, en accord avec les services techniques de la ville de Toulouse, la direction de la voirie départementale et le Maître d’Oeuvre les itinéraires qui devront être empruntés par les camions et engins de chantier ainsi que les dispositions à prendre lorsqu’une occupation temporaire de la chaussée est nécessaire au déroulement des travaux, par exemple pour la pose des clapets.
Un état des lieux contradictoire des itinéraires empruntés sera fait, sous la responsabilité du Maître d’Oeuvre. Il fera l’objet d’un procès verbal signé par les parties.
A la fin du chantier, un nouvel état des lieux, élaborés avec les mêmes participants, permettra de déterminer, s’il y a lieu, les détériorations que l’Entrepreneur devra réparer à ses frais pour reconstituer les voiries dans leur état initial.

Contraintes particulières
Le canal du Midi est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.
Ces travaux en site classé nécessitent qu’une attention particulière soit apportée à toutes les parties visibles des travaux (murets latéraux de soutènement, enrochements végétalisés, garde-corps, capotages des fosses, capotages des systèmes de manœuvre des clapets, revêtement de la plate-forme de travail). Ces parties d’ouvrage, visibles, seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
La piste cyclable située sur la rive gauche du canal doit rester accessible au public pendant toute la durée des travaux.
En dehors des trois platanes à abattre pour l’aménagement des plates-formes de travail, aucun des autres arbres d’alignement du canal ne doit être endommagé lors des travaux.
La circulation des véhicules est interdite sur les trottoirs du pont-canal.
A l’intérieur de la bâche du pont-canal, seule une mini-pelle avec des chenilles à lames polyuréthane (après agrément du Maître d’Oeuvre) pourra circuler. L’utilisation d’engins « traumatisants » est proscrite, notamment les engins équipés de chenilles à lames métalliques.
La circulation routière sur la rocade périphérique de Toulouse ne sera pas interrompue pendant les travaux. Toutes les mesures de prévention contre l’émission de poussière et de chute d’objet doivent être prises en conséquence par l’Entreprise.
Installations de chantier
Projet des installations de chantier
Le projet des installations de chantier est établi conformément aux stipulations de l’article 34 du fascicule 65 A du C.C.T.G., de l’article II.1.4 du fascicule 66 du C.C.T.G. et de l’article 31 du C.C.A.G. Il doit être soumis à l’agrément du Maître d’Oeuvre dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du marché.
Ce projet précise notamment :
les accès au chantier et les circulations de toute nature à l’intérieur du chantier,
l’emplacement des ateliers, baraques de chantier, entrepôts, bureaux, machines, engins,
l’emplacement des locaux du personnel prévus par la législation,
l’emplacement des locaux mis à la disposition du maître d’œuvre, conformément à l’article 8.4 du C.C.A.P.,
les dispositifs de sécurité et installations d’hygiène,
les moyens d’approvisionnement et de manutention des matériaux et du matériel à installer,
les points de raccordement aux réseaux (eau, électricité, assainissement, téléphone) que l’Entrepreneur compte utiliser.
Un mémoire technique décrivant les principales dispositions doit être remis avec l’offre de l’Entreprise.
L’Entrepreneur est tenu de visiter les lieux avec la plus grande attention et de s’enquérir auprès des Administrations compétentes de toutes les contraintes relatives au site et à l’environnement. Aucune modification du marché ne pourra intervenir en cas de méprise de l’Entreprise sur ces contraintes et sur les règlements locaux.
Terrains à utiliser
Les emplacements des installations de chantier seront proposés par l’Entrepreneur et devront recevoir l’agrément du Maître d’Oeuvre.
Les emplacements mis à la disposition de l’Entreprise pour ses installations de chantier sont limités aux emprises du Domaine Public Fluvial.
Si l’Entrepreneur désire occuper d’autres terrains, il devra entreprendre toutes les formalités nécessaires en vue de l’occupation temporaire de ces terrains. Il devra en outre remettre en état les lieux, à ses frais, en fin de chantier.
Sécurité du chantier
L’Entrepreneur prend toutes les mesures d’ordre et de sûreté propres à prévenir tout accident, conformément aux prescriptions mentionnées à l’article 8.4 du CCAP, à l’article 31.4 du C.C.A.G.
Il assure en particulier la signalisation diurne (et nocturne si nécessaire) du chantier et la signalisation fluviale.
Il se conforme aux prescriptions du Coordonnateur Sécurité en cours de chantier.
l’Entrepreneur est entièrement responsable des accidents ou dommages causés aux tiers ou à son personnel par l’inobservation des mesures de sécurité ; à cet égard, il ne peut présenter aucun recours au sujet des conséquences éventuelles des accidents pouvant survenir, résultant d’une faute de la part de lui-même ou de ses agents dans l’exécution du travail ou dans la façon d’appliquer les règlements en vigueur.
Les ordres donnés par le Maître d’Oeuvre pour renforcer et améliorer la sécurité publique ne diminuent en rien la responsabilité de l’Entrepreneur.
Une première version du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) doit être jointe à l’offre.
Règles de fonctionnement
L’Entrepreneur veillera à ce que :
les terrains mis à disposition demeurent nivelés et propres durant toute la durée des travaux,
les eaux usées des installations et logements de chantier soient traitées dans un dispositif d'épuration autonome réglementaire,
les hydrocarbures soient stockés dans des cuves à double étanchéité.
Les vidanges d’engins sont interdites sur le site.
Alimentation en fluides du chantier
L’Entrepreneur fait son affaire de l’alimentation en eau et en électricité du chantier ainsi que du raccordement éventuel au réseau téléphonique. Aucune facilité en la matière n’est fournie par le Maître d’Ouvrage.
Clôture de chantier
L’Entrepreneur prend à sa charge les fournitures, le montage et le démontage de la clôture du chantier. Le tracé des clôtures et l’emplacement des portails d’accès au chantier seront proposés par l’Entrepreneur et devront recevoir l’agrément du Maître d’Oeuvre.
La clôture doit barrer le chemin rive droite de part et d’autre de la zone de travaux et empêcher l’accès à la zone de travaux en rive gauche, le long de la piste cyclable.
Les éléments de clôture doivent être solidement arrimés afin d’interdire :
le passage des personnes,
le démantèlement de la clôture et notamment l’arrachage des éléments et leur projection dans les eaux du canal.
La clôture est constituée d’un grillage de 2 m de hauteur au-dessus du terrain naturel. Les portails sont fermés à clef et une des clefs est confiée au Maître d’Oeuvre.
Remise en état des lieux
L’Entrepreneur doit la remise en état tel qu’avant son intervention des parties de l’ouvrage et de son environnement non directement concernées par les travaux.
Pour se faire, préalablement à toute installation, à tout dépôt de matériaux et à tous travaux, l’Entrepreneur établit contradictoirement avec le Maître d’Oeuvre un état des lieux de l’existant portant sur :
les zones mises à disposition par le Maître d’Ouvrage pour les installations de chantier,
les dispositifs de fixation des joints d’étanchéité aux extrémités de la bâche du pont-canal,
les garde-corps du pont-canal (garde-corps extérieurs et garde-corps intérieur de la rive gauche),
le chemin de halage (rive droite),
les berges à l’emplacement des batardeaux,
les arbres d’alignement des berges du canal sur toute la longueur comprise entre les deux accès au chemin de halage.
Cet état des lieux comporte obligatoirement :
une description des lieux mentionnant les divers ouvrages et précisant leur état. Toutes les dégradations préexistantes (épaufrures, dégradations des revêtements de chaussée, zones enherbées dégradées...) sont localisées sur un plan et décrites qualitativement et quantitativement,
un cahier de photographies montrant des vues générales du site et des ouvrages ainsi que des vues de détail des dégradations préexistantes. Les photographies comportent une légende et sont répertoriées avec leur orientation sur la vue en plan.
L’état des lieux est présenté au Maître d’Oeuvre et est signé par les deux parties.
L’Entrepreneur doit notamment prévoir :
d’évacuer en décharge les détritus de toute nature,
de niveler et de re-engazonner les surfaces initialement enherbées,
de reconstituer les surfaces gravillonnées,
de réparer les dégradations aux voiries par apport et mise en œuvre de matériaux de même nature que la chaussée d’origine,
de réparer, le cas échéant, les équipements qui auraient été endommagés.
Connaissance des lieux et de l’Entreprise
L’Entrepreneur est réputé avoir, dès le début des travaux, une parfaite connaissance des lieux, des conditions du site, des ouvrages sur lesquels il doit intervenir et des travaux à réaliser.


PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
Stipulations préliminaires
L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du Maître d’Oeuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché.
Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de service.
Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métrés, mémoire).
Réunion de lecture
Dans les 15 jours suivant l’ordre de service de démarrer les travaux, une réunion sera organisée à laquelle participeront le titulaire du marché et le Maître d’Oeuvre ou son représentant.
Cette réunion a pour but de faire une lecture commune des pièces du marché et doit permettre d’assurer la bonne compréhension entre les 2 parties
Documents à fournir par l’Entrepreneur
(chapitre 3 et art. 103 du fasc. 65A du CCTG, art. III.1 et III.14 du fasc. 66 du CCTG et art. 28, 29 et 40 du CCAG)
Dispositions générales
L'ensemble des documents à fournir par l'Entrepreneur est soumis au visa du Maître d’Oeuvre, excepté :
les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,
les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2ème catégorie,
les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son acceptation,
le dossier de récolement.
Liste des documents à fournir
L'ensemble des documents à fournir par l'Entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit après exécution, est regroupé sous les sept rubriques suivantes :
le programme d'exécution des travaux,
le plan d'assurance de la qualité (PAQ),
les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,
les documents de suivi de contrôle interne,
le programme des études d'exécution,
les études d'exécution,
le dossier de récolement de l'ouvrage.
Programme d’exécution des travaux
Programme détaillé des travaux
Pendant la période de préparation du marché, l’Entrepreneur fournit au Maître d’Oeuvre le programme d’exécution des travaux. Ce programme comprend notamment :
le calendrier prévisionnel d’exécution tenant compte du planning prévisionnel, des contraintes particulières (périodes de chômage, maintien de la navigation pendant une partie du délai d’exécution, des délais d’études, d’approbation des documents, d’approvisionnement des matériels et matériaux, de fabrication, de levée des points d’arrêt du P.A.Q. et des intempéries prévisibles. Il fait apparaître l’enchaînement des phases d’exécution, leur durée et s’il y a lieu les délais à respecter entre celles-ci,
les dispositions générales concernant les installations de travail (manutentions, moyens d’accès, échafaudages, etc…),
les cadences de livraison et les dispositions particulières concernant le stockage et la manutention des produits. Ils doivent satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur,
la description précise des phases d’exécution avec les moyens utilisés (matériels, type, nombre d’appareils) et les consignes à respecter pour une exécution correcte (préparation de surface, mise en peinture, etc…). Cette description définit notamment précisément tous les travaux préparatoires pouvant être exécutés sur site avant le début de la première période de chômage en vue d’optimiser les rendements pendant cette période,
les sujétions de chantier liées :
- à l’environnement (bruit, poussière, projection, etc…),
- aux accès (aménagement des zones de travail),
- à la conception des travaux.
Les programmes particuliers exigés par les fascicules du C.C.T.G. et notamment les numéros 65 A et 66 doivent compléter le programme d’exécution en temps utile.
Le programme prend en compte :
la nécessité de procéder à des essais "à sec" du fonctionnement des clapets,
un délai minimum de 72 h entre la mise en place du dernier béton et l'enlèvement des batardeaux.
Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu’apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement. Il doit faire apparaître les dates de fournitures des procédures relatives à chacun des travaux.
Rapports d’avancement des travaux
L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’Oeuvre des rapports d’avancement hebdomadaires.
Le rapport d’avancement hebdomadaire est un rapport de synthèse présenté le premier jour de la semaine suivante. Il indique :
l’état d’avancement des travaux,
les travaux exécutés au cours de la semaine écoulée,
les prévisions d’exécution pour la semaine suivante,
les modifications constatées ou à prévoir par rapport aux prévisions antérieures.
Sécurité et protection de la santé
(art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)
Les modalités d'élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.
Plan d’assurance qualité - Généralités
Composition générale du P.A.Q.
L’Entrepreneur doit un plan d’Assurance Qualité s’appliquant à l’ensemble de sa prestation. Il est conforme aux fascicules du C.C.T.G. concernés (n°56, 65 A et 66 notamment) et aux recommandations du fascicule spécial n°82-22 bis du Bulletin Officiel.
Il comporte :
le Document d’organisation générale du chantier définissant tous les éléments d’organisation concourant à l’obtention de la qualité,
les procédures d’exécution établies par nature de travaux,
les documents de suivi d’exécution des différentes tâches comprenant les fiches de contrôle, les fiches de non-conformité et tous documents annexes ou récapitulatifs.
Points d’arrêts et points critiques
Pour les points d’arrêt listés ci-dessous, sauf proposition de l’Entreprise acceptée par le maître d’œuvre ou son représentant, les délais de préavis et de levée sont donnés au C.C.A.P.
Un point d’arrêt donne obligatoirement lieu à la production de documents attestant des vérifications et contrôles internes:

PHASE DES TRAVAUXPOINTS D’ARRETSImplantation de l’ouvrage- Acceptation du piquetage complémentaire.Démolition des ouvrages en B.A.- Acceptation des méthodes et matériels utilisés.Batardeaux- Acceptation du niveau et du fond de fouille.
- Autorisation d’enlèvement des batardeaux et/ou épuisement.Fondations superficielles, radiers- Réception des fonds de fouille.
- Autorisation de bétonnage.Armatures pour béton armé- Accord sur la provenance du produit (NF - FCAB).
- Vérification des dispositions de ferraillage avant le bétonnage de chaque partie d’ouvrage en béton armé.Scellements- Vérification de la position des pièces à sceller avant le début du scellement.Bétonnages- Agrément de la centrale béton et du dossier de l’étude béton.
- Acceptation des épreuves de convenance (Béton A).
- Autorisations de bétonnage.Produit de cure- Accord sur la provenance du produit (agrée COPLA).Matériel hydromécanique- Autorisation de mise en œuvre du soudage en atelier.
- Autorisation d’expédition des éléments de l’atelier sur le site (acceptation des soudures en atelier, et des fiches de contrôle des montages à blanc et des contrôles dimensionnels des pièces).
PHASE DES TRAVAUXPOINTS D’ARRETSProtection contre la corrosion du matériel hydromécanique- Acceptation du système de peinture en atelier avant le départ des éléments sur le site.
- Fourniture et acceptation des fiches de non-conformité dans le cas d’une divergence entre les résultats fournis par le contrôle interne et le contrôle extérieur sur le site ou en usine avant poursuite des opérations de mise en peinture.Peinture du garde-corps- Acceptation des méthodes et matériaux utilisés.
- Acceptation du support de peinture.Remplacement des joints d’étanchéité et de dilatation du pont-canal- Acceptation de la feuillure.
- Acceptation du système et des matériaux utilisés avant fixation ou scellementsOuvrages provisoires- Acceptation des méthodes et matériels utilisés.
Dans le décompte des délais de préavis seuls les jours de travail effectif de l’Entreprise sont comptabilisés.
La poursuite des travaux ne peut être engagée sans l’accord écrit et explicite du Maître d’Oeuvre ou d’un organisme mandaté par lui ; tout retard de réponse du Maître d’œuvre dans la levée d’un point d’arrêt provoque une prolongation équivalente du délai d’exécution.
Les autres opérations de vérification et de contrôle figurant dans le Plan d’Assurance de la Qualité peuvent être considérées comme des points critiques, le non-respect de ces derniers entraînant cependant un point d’arrêt supplémentaire.
La liste des points critiques est présentée par l’entrepreneur dans la note d’organisation générale du P.A.Q.
Phases d’établissement et d’application du P.A.Q.
Les documents constituant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :
à la remise de l’offre :
l’Entrepreneur doit présenter le Schéma Organisationnel du Plan Qualité comprenant deux parties :
- le schéma de l’organisation de la gestion de la qualité au sein de l’entreprise comprenant notamment :
* les actions générales de gestion de la qualité (actions de formation à la gestion de la qualité dans et hors entreprise, fonctionnement de cercles de qualité…),
* un extrait du manuel qualité,
* éventuellement des rapports d’audit de son organisation de gestion de qualité.
- le schéma de l’organisation de la gestion de la qualité adapté au cadre de la présente opération et en particulier pour le respect de la période de chômage. Ce document précise le profil et la qualification du responsable des travaux et du responsable du contrôle qualité.
avant la signature du marché :
- mise au point du cadre du P.A.Q.(art 35.4 du fascicule 65A) avec agrément par le Maître d’Oeuvre de l’organigramme nominatif du chantier, de la liste des sous-traitants, du choix des modalités d’organisation et de fonctionnement du contrôle interne.
pendant la période de préparation des travaux :
- mise au point du document d'organisation générale,
- établissement des procédures d'exécution,
- préparation des documents de suivi d'exécution.
pendant l'exécution :
- rédaction/compilation, tenue sur le chantier et transmission au Maître d’Oeuvre des documents de suivi d’exécution.
à l'achèvement des travaux :
- regroupement et remise au Maître d’Oeuvre de l'ensemble des documents du P.A.Q. en distinguant ceux relatifs au contrôle interne et ceux relatifs au contrôle externe. Ces documents sont fournis en 4 exemplaires dont un reproductible.
Les délais dans lesquels l’entrepreneur est tenu de soumettre au maître d’œuvre les documents relatifs aux procédures d’exécution et dans lesquels celui-ci est tenu d’y répondre sont définis à l’article 8.2 du C.C.A.P.
Document d’organisation générale du chantier
Le Schéma Organisationnel du Plan Qualité décrit :
les actions générales de gestion de la qualité de l’Entreprise (actions de formation à la gestion de la qualité dans et hors entreprise, fonctionnement des cercles de qualité...),
l’affectation des tâches des différents intervenants : sous-traitants, fournisseurs, bureau d’études, bureau de contrôle,
les moyens en matériel et en personnel, avec référence du personnel d’encadrement effectivement affecté au chantier, la liste des opérateurs certifiés ACQPA devant intervenir sur le chantier, ( retouches peinture ou raccord )
la gestion des documents d’exécution,
la gestion des interfaces entre les différents intervenants, dans les études et dans les travaux,
les conditions générales d’exercice du contrôle à la charge de l’Entreprise : désignation du responsable de chaque tâche de contrôle, liste des documents de suivi d’exécution et gestion des non-conformités,
et rappelle les conditions du contrôle exercé par le Maître d’Oeuvre telles qu’elles sont définies dans le C.C.T.P.
Procédures d’exécution
Les procédures d’exécution définissent, pour chaque nature de travaux, tous les éléments d’organisation concourant à l’obtention de la qualité :
les moyens en matériel et en personnel affectés à la tâche,
les matériaux, fournitures et composants (qualité, origine, marque, certification et modèle exact lorsqu’il a lieu),
les modes opératoires,
les points sensibles de l’exécution (un point sensible est un point d’exécution qui doit particulièrement retenir l’attention en vue d’une bonne réalisation), soit par référence aux phases d’exécution des travaux avec s’il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes d’exécution,
les liaisons entre procédures,
les conditions d’exercice du contrôle (nature des contrôles, intervenants, documents de suivi d’exécution).
Listes des procédures d’exécution
Les procédures d'exécution exigées sont les suivantes :
implantation et terrassements,
opérations de levage à la grue,
exécution et enlèvement des batardeaux,
exécution des fouilles,
réalisation des ouvrages provisoires de première catégorie,
coffrages et parements,
ferraillages,
bétonnage,
réalisation des enrochements,
réalisation des ouvrages de soutènement,
fabrication en usine du matériel hydromécanique,
transport des éléments du matériel hydromécanique,
assemblage et mise en place du matériel hydromécanique,
remplacement des joints d’étanchéité de la bâche et de dilatation des encorbellements du pont-canal,
nettoyage du système de vidange du pont-canal.
Documents annexés aux procédures d'exécution
Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :
le plan de mouvement des terres,
le projet des ouvrages provisoires,
le dossier d'étude des bétons.
Conformément au fascicule 66 du CCTG, les programmes d'exécution suivants sont annexés au PAQ de l'entrepreneur :
le programme de soudage,
le programme de montage provisoire en atelier,
le programme de transport de l'atelier sur le site,
le programme de montage sur chantier,
le programme de bétonnage,
le programme d'exécution de la protection contre la corrosion.
Assurance de la qualité pour les implantations
Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques des ouvrages.
Assurance de la qualité pour les bétons
(art. 75 du fasc. 65A du CCTG, art. 24, 25, 34 et 35 de l'additif au fasc. 65A du CCTG)
Nature et qualité des différents constituants
Le PAQ définit la catégorie, la classe, la sous classe et la provenance des ciments.
Pour les granulats (norme XP P 18-540), il indique :
leur provenance,
leurs caractéristiques :
granularité (norme P 18-560),
propreté (norme P 18-595),
poids spécifique,
résistance à l'usure (Micro-Deval, norme P 18-572),
résistance au choc (Los Angelès, norme P 18-573),
friabilité des sables (norme P 18-576)
le niveau de réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-silice (norme P 18-542),
la non-gélivité (norme P 18-593).
Le PAQ définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.
Dispositions particulières liées aux réactions d'alcali-réaction
Dispositions concernant le dossier d'étude des bétons
Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats, avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons.
Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats, mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" du LCPC de juin 1994, et approuvé par le Maître d’Oeuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de granulats.
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats, et d'un dossier carrière approuvé par le Maître d’Oeuvre, les résultats des essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions de la norme P 18-542 sont joints au dossier d'étude des bétons.
Si les granulats sont potentiellement réactifs (P.R), tous les résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994 doivent être joints au dossier d'étude des bétons.
Si les granulats sont potentiellement réactifs à l'effet de pessimum (P.R.P.), le dossier d'étude des bétons doit comporter tous les résultats des essais permettant de justifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994 sont vérifiées.
Si les granulats sont potentiellement réactifs à l'effet de pessimum (P.R.P.), le dossier d'étude des bétons doit comporter tous les résultats des essais permettant de justifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994 sont vérifiées.
Dispositions concernant les procédures de bétonnage
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats, mais en présence d'un dossier carrière approuvé par le Maître d’Oeuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au Maître d’Oeuvre avant le bétonnage, des documents de suivi du contrôle interne effectué par le producteur de granulats et l'Entrepreneur conformément à leur PAQ.
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats, et d'un dossier carrière approuvé par le Maître d'Oeuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au Maître d'Oeuvre avant le bétonnage, des résultats des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions de la norme P 18-542.
Si les granulats sont potentiellement réactifs (P.R), et si les opérations de bétonnage s'étalent sur une période supérieure à deux mois, les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au Maître d'Oeuvre avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994. Ces essais doivent dater de moins de deux mois.
Si les granulats sont potentiellement réactifs (P.R), et dans le cas de changement des propriétés d'un des constituants du béton, les procédures de bétonnage doivent être modifiées, et prévoir la fourniture au Maître d'Oeuvre avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 des "Recommandations pour la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994. Ces essais doivent être conduits sur la formule modifiée.
L'acceptation des résultats de tous les essais par le Maître d'Oeuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage.
Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes
Le PAQ précise les dispositions à prendre en cas de bétonnage lorsque la température ambiante est négative ou durablement supérieure à 35°C et lorsque la température du béton est supérieure à 32°C pendant sa mise en oeuvre.
Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel
En cas de délai important entre la fabrication du béton et la fin de sa mise en oeuvre, le PAQ précise les dispositions à appliquer ainsi que les modalités d'utilisation d'un retardateur de prise.
Assurance de la qualité pour les armatures de béton armé
(art. 65 du fasc. 65A du CCTG)
Les dispositions en matière d'assurance qualité pour les armatures de béton armé sont établies conformément à l'article 65 du fascicule 65A du CCTG.
Le PAQ explicite les dispositions adoptées pour assurer la protection contre la corrosion, en phase provisoire, des armatures définies au sous-article intitulé "Protection contre la corrosion des armatures" de l'article intitulé "Armatures en acier pour béton armé" du chapitre 3 du présent CCTP.
Assurance de la qualité pour les joints d’étanchéité de la bâche
La procédure de remplacement des joints d’étanchéité aux extrémités de la bâche du pont-canal doit comporter une note de calculs déterminant l'écartement des lignes d'ancrages à la pose du joint et le réglage de l'ouverture du joint en fonction des époques auxquelles auraient lieu ces deux opérations (âge de la structure porteuse, température,...) ainsi qu’un dessin d'exécution définissant les emplacements à réserver pour les tiges de scellement des ancrages du joint, et les ferraillages secondaires nécessaires.
Un exemplaire de la note de calcul est adressé au poseur du joint dans le cas où la pose du joint est sous-traitée.
Assurance de la qualité pour les enrochements
Outre les caractéristiques de l'ensemble des matériaux mis en œuvre et des matériels utilisés, le PAQ précise :
les travaux préparatoires sur le sol support ainsi que les contrôles effectués pour l'acceptation du support,
le phasage général de mise en place des enrochements.
Assurance de la qualité pour les opérations de levage à la grue
La procédure relative aux opérations de levage à la grue détaille :
les caractéristiques des engins de levage,
la position exacte de ces engins pendant les opérations de levage,
les travaux préparatoires éventuellement nécessaires,
les moyens prévus pour prendre, stabiliser et guider les éléments levés,
les dispositifs de calage et de contreventement éventuels des éléments une fois posés.
Documents de suivi du contrôle interne et externe
Les documents de suivi d’exécution permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l’exécution et d’apporter la preuve du contrôle exercée par l’Entreprise. Ils sont constitués notamment des fiches de contrôle et des fiches de non-conformités s’il y a lieu.
Au niveau du contrôle exercé par l’Entreprise il sera prévu :
un contrôle interne à la chaîne de production intégré à la conduite du chantier, sous la responsabilité du Directeur des Travaux. Celui-ci comprend notamment :
- le contrôle des matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de certification de conformité (marque NF, homologation, application du système ACQPA) et les conditions d’identification sur le chantier des lots livrés,
- le contrôle d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites à l’origine ou s’avèrent nécessaires en cours d’exécution.
- le contrôle géométrique des excavations,
- le contrôle géométrique du positionnement des pièces à sceller avant et après scellement,
- le contrôle des caractéristiques du béton (slump),
- le contrôle du ferraillage et de l’enrobage des armatures,
- le contrôle géométrique des pièces mécaniques,
- le contrôle visuel des soudures,
- le contrôle de l’état de surface des parties à peindre (portes de garde et intérieur de la bâche du pont-canal),
le contrôle de la protection anticorrosion (porte de garde et intérieur de la bâche du pont-canal),
- le contrôle géométrique du positionnement des joints d’étanchéité de la bâche et de dilatation sur les trottoirs du pont-canal,
- le contrôle de la purge des circuits hydrauliques,
- le contrôle du fonctionnement des appareils électriques,
un contrôle externe à la chaîne de production, assuré soit par du personnel de l'Entreprise indépendant du personnel affecté au chantier, soit par du personnel extérieur à l'Entreprise, sous la responsabilité du Responsable Qualité, personne différente du Directeur des Travaux. Outre le contrôle par sondages des éléments objets du contrôle interne, le contrôle externe comprend :
le contrôle de la résistance à la compression du béton,
- le contrôle géométrique du positionnement des pièces à sceller après scellement,
- le contrôle des soudures par ressuage,
- le contrôle de la protection anticorrosion (clapets et intérieur de la bâche du pont-canal),
- le contrôle de la conformité de l'installation électrique.
Il est rappelé que :
les opérations de contrôle interne visent essentiellement à fournir des informations systématiques et avec des délais de réponse suffisamment brefs :
- en cours d'exécution pour corriger les déréglages éventuels en réagissant instantanément sur le processus d'exécution,
- à l'achèvement d'une phase d'exécution partielle, pour constater le résultat intermédiaire obtenu et, en cas d'insuffisances ou d'anomalies, adopter ou proposer les remèdes applicables à la phase considérée, avec adaptation du processus et/ou des moyens pour l'exécution des phases ultérieures.
les opérations de contrôle externe visent à s'assurer du respect du P.A.Q. par l'équipe de chantier et à vérifier par inspections ponctuelles et sondages la conformité aux stipulations du marché. Le contrôle externe exécute en particulier les épreuves et essais de contrôle non systématiques prévus au C.C.T.P. Il établit et rassemble les documents justifiant que la qualité requise a été obtenue.
Programme des études d’exécution
Le programme des études d'exécution comprend :
la liste des documents d'exécution à fournir,
le calendrier prévisionnel des études.
Le calendrier des études d'exécution est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.
Consistance des études d’exécution
(art. 29.1 du CCAG, art. 32 du fasc. 65A du CCTG, art.III.1.2. du fasc. 66 du CCTG)
Les études d'exécution comprennent au moins les tâches suivantes :
se rendre sur le site pour procéder à tout relevé, mesure et évaluation nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre,
analyser les plans du dossier,
mettre au point les méthodes de réalisation les plus appropriées,
établir les plans et calculs d'exécution pour tous les travaux décrits au présent C.C.T.P. et notamment les documents suivants :
- les plans d’exécution des fouilles,
- les plans d’exécution des remblais,
- les études d’exécution des ouvrages en béton armé des portes de garde, comprenant notamment :
( la note de calculs des murs de soutènement,
( la note de calculs du radier et des culées des portes,
( les plans d’exécution (coffrage et ferraillage) des structures en béton armé,
- les études d’exécution des clapets et du matériel hydraulique :
( la note de calculs des clapets et du système de manœuvre,
( les plans-guides de génie civil,
( les plans d’exécution des clapets et des pièces fixes,
( les plans des vérins et des accessoires du système de manœuvre,
( le schéma hydraulique, précisant les valeurs de réglage des appareils de sécurité,
( la nomenclature des appareils hydrauliques,
( les plans d’exécution des réseaux de diffusion d’air comprimé,
- les études d’exécution des éléments de batardeau métalliques :
( la note de calculs,
( les plans d’exécution,
- les plans d’exécution des canalisations by-pass,
- les études d’exécution de l’installation électrique et d’automatisme :
( l’analyse fonctionnelle,
( la programmation,
( la justification des composants,
( les plans d’exécution (plans de câblage),
( la nomenclature des appareils,
- les études d’exécution des pièces de serrurerie :
( les plans d’exécution des couvertures de fosses,
( les plans d’exécution des capots de couverture des systèmes de manœuvre des clapets,
( les plans d’exécution du garde-corps à poser sur la rive droite du pont-canal,
- les études d’exécution des joints d’étanchéité et de dilatation du pont-canal :
la note de calculs des structures de fixation des joints d’étanchéité et de dilatation côté culées et côté bâches,
la note de calculs définissant les cotes à respecter au moment du montage des joints en fonction notamment de la température,
les plans d’exécution des joints d’étanchéité et de dilatation,
les plans d’exécution des structures de fixation : ancrages, coffrage, ferraillage et métallerie,
- les plans d’exécution des platelages en bois exotique,
les études d’exécution des ouvrages provisoires et notamment :
la note de calculs des batardeaux en palplanches métalliques et des structures de butonnage de ces batardeaux et des rideaux de palplanches existants,
les plans d’exécution des batardeaux en palplanches métalliques et des structures de butonnage,
les plans d’exécution des batardeaux en terre.
préparer tous les travaux décrits au présent C.C.T.P.
Dans le cas où une modification par rapport au projet est prévue par l'Entreprise, cette dernière doit, préalablement à son exécution, obtenir l'approbation du Maître d'Oeuvre.
Présentation des études d’exécution
(art. 29.1 du CCAG, art. 32 du fasc. 65A, art. III.1.2.3. du fasc.66 du CCTG)
Les plans seront réalisés sur support informatique compatible AUTOCAD version 14.
Les plans d’exécution des clapets et des éléments de batardeau comprennent les plans d’ensemble, les plans de fabrication et les nomenclatures. Les plans devront préciser tous les détails de construction, les épaisseurs des différents cordons de soudure ainsi que leurs conditions d'exécution (en atelier ou sur chantier).
Les notes de calculs doivent être claires et structurées, de manière à permettre une consultation ultérieure aisée à toute personne non initiée au projet.
Dans le cas où l'Entrepreneur fait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs, il joint une notice indiquant de façon complète les hypothèses des calculs, leur processus, les formules employées, les notations, un tableau récapitulatif des résultats pouvant être obtenus à l'aide des différents "listings".
Les "sorties" de tout programme de calcul utilisé doivent être suffisamment nombreuses et comporter :
les données numériques introduites dans le calcul,
des résultats intermédiaires permettant de suivre le cheminement du calcul et mettre en évidence les différentes hypothèses de base et les résultats qui en découlent.
Si le calcul des contraintes dans l'ouvrage est effectué par un programme automatique, ce programme doit fournir les valeurs de ces contraintes dans toutes les sections correspondant au découpage physique de la structure conformément à son mode de construction. Le découpage doit apparaître clairement et être soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre.
Si les programmes employés ne correspondent pas à ces caractéristiques, l'Entrepreneur est tenu, sur demande du Maître d'Oeuvre, de fournir toutes les justifications manuelles nécessaires. Au cas où le Maître d'Oeuvre jugerait ces justifications insuffisantes, il peut demander à l'Entrepreneur de faire établir à ses frais, une note de calcul conforme aux prescriptions.
Contrôle et visa des études d’exécution
Tous les documents relatifs aux études d’exécution devront être soumis au visa du Maître d'Oeuvre préalablement à l'exécution, notamment pour le contrôle de la conformité aux principes décrits par les plans du dossier de consultation.
Toutefois, le visa du Maître d'œuvre n'atténuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur en ce qui concerne les fournitures et les dessins d'exécution. Cette responsabilité ne sera pas non plus dégagée du fait des modifications prescrites par le Maître d'Oeuvre, sauf en ce qui concerne les inconvénients résultant de ces modifications qui auront été signalées par écrit par l'Entrepreneur.
Toutes les notes de calculs et plans doivent être soumis à l’approbation du Maître d’Oeuvre dans un délai de 30 jours calendaires après la notification du Marché.
Le Maître d’Oeuvre a un délai de 10 jours calendaires pour faire part de ces observations et demandes de modification.
Le cas échéant, l’Entrepreneur dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour effectuer les modifications demandées et soumettre à nouveau les documents au visa.
Une fois toutes les observations du Maître d’Oeuvre prises en compte, les plans sont retournés à l’Entrepreneur “ Bon Pour Exécution ”.
Pour chaque envoi, les plans sont fournis en 3 exemplaires (tirages ou photocopies pliés).
L'Entrepreneur est responsable du retard dans l'exécution des travaux résultant, le cas échéant, de la remise tardive des dessins, des corrections et des compléments d'études nécessités pour leur mise au point.
Suivi des plans d’exécution et plans conformes à l’exécution
Toutes les modifications décidées en cours de travaux doivent être reportées dans les 2 jours calendaires sur un exemplaire des plans d’exécution maintenu sur le chantier.
A l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur établit les plans “ conformes à l’exécution ”, qui tiennent compte de toutes les modifications intervenues pendant les travaux.
Les plans “ conformes à l’exécution ” sont remis en cinq exemplaires (tirages ou photocopies pliés), un reproductible (contre-calque ou original papier) et sous forme de fichier informatique.
Contrôle extérieur à l’Entreprise
Le Maître d’Oeuvre se réserve la possibilité d’effectuer, par lui-même ou par un organisme de son choix, un contrôle technique externe à l’Entreprise sur tout ou partie de ses prestations.
Le contrôle extérieur au producteur s’assure de la convenance du P.A.Q. et de son respect par l’entrepreneur
L’Entrepreneur s’engage à faciliter l’exécution des contrôles. Il est tenu de fournir les échantillons nécessaires à la réalisation de ces contrôles, sur simple demande du Maître d’Oeuvre. Les frais de personnel et de matériel correspondant à la production de ces échantillons, ainsi que le coût de la gêne sur l’avancement du chantier occasionnée par les contrôles sont réputés inclus dans le prix “ contrôle de la qualit頔.
Le Maître d’Oeuvre exercera un contrôle extérieur :
sur les soudures du matériel hydromécanique (clapets et éléments de batardeau métalliques),
sur la protection anticorrosion du matériel hydromécanique,
sur les dispositions de ferraillage et de maintien en position des pièces à sceller.
Les contrôles, effectués en atelier et sur site, constituent des points d’arrêt à intégrer par l’Entreprise dans son Plan d’Assurance Qualité.
d’un bon à peindre en ce qui concerne le contrôle des soudures,
d’une autorisation de transport sur site en ce qui concerne le contrôle de la protection anticorrosion du matériel hydromécanique.
d’une autorisation à bétonner en ce qui concerne le contrôle des dispositions de ferraillage et de maintien en position des pièces à sceller.
Dossier de récolement de l’ouvrage
(art. 40 du CCAG, art. 32.4 et 103 du fasc. 65A du CCTG, art. III.14 du fasc. 66 du CCTG)
Le dossier de récolement comprend :
le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,
les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant,
le PAQ accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers,
une notice de visite et d'entretien qui comprend les éléments nécessaires à la visite et à l'entretien des différentes parties de l'ouvrage,
les fiches FOP et FIT renseignées
les plans et notes de calculs mis à jour.

Nature, provenance et qualité des matériaux
Principes généraux
Provenance, normes, règles et règlements
L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'agrément du Maître d’Oeuvre la nature, provenance et qualité de chaque matériau, produit et composant de construction au plus tard 30 jours après la notification du Marché.
Les matériaux, produits et composants de construction des ouvrages, doivent être conformes aux stipulations du Marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées (AFNOR) ainsi qu'aux règles et règlements français en vigueur à la date de base des conditions économiques du Marché.
En l'absence de normes, le Marché peut prescrire des matériaux, produits et composants, en référence à des fabricants ou catalogues spécialisés; dans ce cas, l'Entrepreneur a toute latitude pour proposer des matériaux, produits et composants garantissant des prestations et une qualité égales ou supérieures - auquel cas l'Entrepreneur ne saurait prétendre à une rémunération complémentaire - en provenance d'un autre fabricant ou relatifs à d'autres catalogues spécialisés.
Le fait pour le Maître d’Oeuvre de n'avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la qualité des matériaux qui doivent être incorporés aux ouvrages.
Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, l'Entrepreneur devra rechercher d'autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant applicables.
Vérification quantitative des matériaux, produits et composants de construction
La détermination des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est effectuée contradictoirement sur la base des plans d’exécution visés par le Maître d’Oeuvre ou de la mesure des quantités réellement utilisées lorsque les plans ne permettent pas cette détermination.
Pour les matériaux, produits et composants de construction faisant l'objet de documents de transport, les indications de masse portées sur ceux-ci sont présumées exactes.
Vérification qualitative des matériaux, produits et composants de construction
Tous les matériaux feront l'objet d'essais de convenance et d'essais de contrôle dont les résultats feront l'objet d'un procès-verbal signé par les deux parties.
Essais de convenance
Les essais de convenance auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier que le matériau est utilisable avant toute exploitation et de vérifier sa préparation éventuelle avant transport à son lieu de mise en oeuvre.
L'Entrepreneur est chargé de l'exécution des essais de convenance qu'il effectuera à ses frais, soit dans son propre laboratoire sur le chantier, soit dans un laboratoire extérieur au chantier agréé par le Maître d’Oeuvre.
Dans un délai de 10 jours après la date de notification du Marché, l'Entrepreneur doit remettre un programme d'essais détaillé au Maître d’Oeuvre qui peut le refuser ou l'amender.
L'Entrepreneur doit informer le Maître d’Oeuvre au moins 15 jours à l'avance de la réalisation des essais qui lui incombent, afin de lui permettre d'y assister s'il le juge nécessaire. Les résultats doivent être communiqués au Maître d’Oeuvre dans les délais les plus courts, de façon que, si les matériaux sont refusés, l'Entrepreneur puisse en réapprovisionner de nouveaux sans que la marche du chantier ne soit perturbée.
Essais de contrôle
Les essais de contrôle auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier au cours de l'utilisation et de la mise en place des matériaux, que ceux-ci possèdent bien les caractéristiques requises. Le Maître d’Oeuvre, ainsi que les agents qui ont été désignés par lui, devront avoir toutes facilités pour contrôler la provenance, la qualité et la préparation des matériaux. Ils devront avoir libre accès sur les aires de stockage ainsi que dans les locaux et ateliers de préparation.
Le prélèvement et le conditionnement des échantillons nécessaires, ainsi que leur transport au laboratoire de chantier ou extérieur au chantier seront effectués conformément au P.A.Q. Les perturbations (gêne, délai, etc.) éventuelles apportées par ces opérations sur le déroulement du chantier seront également à la charge de l'Entrepreneur.
Les résultats seront communiqués hebdomadairement par écrit au Maître d’Oeuvre, accompagnés des observations nécessaires. Toutefois, en cas de résultats négatifs ou douteux, ils devront être portés immédiatement à la connaissance du Maître d’Oeuvre.
Les essais de contrôle non systématiques (contrôle externe) seront exécutés conformément aux prescriptions du présent document, aux frais de l'Entrepreneur, par un laboratoire proposé par lui et agréé par le Maître d’Oeuvre. Le nombre minimum d’essais à effectuer sur les différents matériaux dans le cadre du P.A.Q. est précisé dans les chapitres suivants.
Le Maître d’Oeuvre peut demander à assister à tous les prélèvements effectués pour réaliser ces essais et peut demander à désigner lui-même les emplacements des prélèvements.
Le Maître d’Oeuvre est toujours libre de faire effectuer des prélèvements et des essais par un laboratoire de son choix en présence de l’Entrepreneur. Si ces essais se révèlent négatifs, leur coût revient à la charge de l’Entrepreneur et le Maître d’Oeuvre fait évacuer du chantier les matériaux correspondants.
Matériaux pour la construction des batardeaux
Généralités
Les batardeaux à construire sont des ouvrages provisoires. L’Entrepreneur a le choix des matériaux et de la méthode de construction de ces ouvrages, pourvu que ces matériaux ou cette méthode de construction :
ne provoquent pas des dommages aux ouvrages existants lors de la construction ou de l’enlèvement,
ne portent pas atteinte à la préservation du milieu naturel, que ce soit pendant la construction des batardeaux, pendant leur période d’utilisation, pendant leur enlèvement ou après leur enlèvement, de même qu’en cas de rupture.
Cas d’un batardeau constitué d’un remblai
Les matériaux utilisés doivent être exempts de tous débris végétaux (racines, branches, feuilles) et de tout type de détritus. La teneur en matière organique mesurée suivant la norme NF P 94-055 est inférieure à 2%.
Les matériaux sont exempts de micro-polluants organiques (PCB, hydrocarbures, phénols, pesticides, etc...) et les teneurs limites en micro-polluants métalliques, mesurées suivant la norme AFNOR NF U 44-041, sont les suivantes :
Cadmium 2 mg/kg de matière sèche,
Chrome 150 mg/kg de matière sèche,
Cuivre 100 mg/kg de matière sèche,
Mercure 1 mg/kg de matière sèche,
Nickel 50 mg/kg de matière sèche,
Plomb 100 mg/kg de matière sèche,
Zinc 300 mg/kg de matière sèche.
Contrôles
La qualité et la provenance des matériaux sont soumis à l’approbation du Maître d’Oeuvre. L’Entrepreneur présente, à l’appui de sa proposition, les résultats d’analyse prouvant la conformité aux critères spécifiés.
Bétons
Définition des bétons
Les bétons respectent les spécifications de l’article 71.1 du fascicule 65A du C.C.T.G.
Le béton de structure (béton A) est un Béton à Propriétés Spécifiées dont les propriétés sont, suivant la norme NF EN 206-1 :
classes d’exposition : XC2, XF1, XA2
classe de résistance : C30/37
teneur minimale en ciment : 320 kg/m3
classe de chlorure : Cl 0,20
dimension maximale des granulats : 20 mm
classe de consistance : à déterminer par l’Entreprise
Le béton de propreté (béton B) est un Béton à Composition Prescrite qui n’est pas soumis au contrôle de résistance. Les spécifications imposées sont les suivantes :
teneur minimale en ciment : 200 kg/m3
dimension maximale des granulats : 31,5 mm
autres caractéristiques : à déterminer par l’Entreprise.
Le béton poreux (béton C) est un Béton à Composition Prescrite qui n’est pas soumis au contrôle de résistance. Les spécifications imposées sont les suivantes :
teneur minimale en ciment : 250 kg/m3
granularité : 15/25 mm
autres caractéristiques : à déterminer par l’Entreprise.
L’étude de la composition ou les références probantes des bétons incombe à l’Entrepreneur qui doit soumettre les résultats au visa du Maître d’Oeuvre avec toutes les justifications expérimentales nécessaires.
L’Entrepreneur doit soumettre ses propositions relatives à la composition des bétons au plus tard 5 semaines avant le début des travaux. Le Maître d’Oeuvre dispose d’un délai de deux semaines pour faire connaître ses observations.
Provenance des bétons
Les bétons proviennent exclusivement d’une centrale de béton prêt à l’emploi titulaire du droit d’usage de la marque NF – BPE (les granulats sont stockés avec séparation des classes, dans un dispositif permettant leur égouttage).
Un double de la partie technique de la commande (type de béton, caractéristiques des constituants, dosages, résistance, etc.) passée par l’Entrepreneur au fournisseur des bétons doit être remis au Maître d’Oeuvre le jour même. En l’absence de ce document, le point d’arrêt avant bétonnage ne pourra pas être levé.
Le PAQ précisera les moyens de secours prévus en cas de défaillance de l’unité de fabrication du béton.
Il n'est pas prévu de recours dérogatoire à une centrale de BPE non inscrite sur la liste d'aptitude approuvée par le ministre.
Granulats
Dispositions générales
Les granulats respectent les spécifications de l’article 72.2 du fascicule 65A du C.C.T.G.
Les granulats doivent satisfaire aux prescriptions des normes NF EN 12-620 et P 18-542.
Le P.A.Q. indique la provenance, la nature et le niveau de performance des granulats.
Par dérogation à l’article 72.2 du fascicule 65A du C.C.T.G., tous les granulats sont d’origine naturelle et sont conformes aux spécifications de l’article 10 de la norme XP P 18-540 :
tous les granulats des bétons A sont de catégorie A,
tous les granulats du béton B sont de catégorie B.
Les teneurs en alcalins actifs (cas des granulats PR, PRP et NR), en sulfates et en chlorures sont communiquées au Maître d’Oeuvre en même temps que la fiche technique du produit (FTP).
Si les granulats proviennent d’un mélange, cette information doit être également fournie.
Aucun des granulats ne doit être approvisionné directement à la centrale. Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente suffisante pour assurer l’évacuation des eaux d’essorage.
La durée de stockage minimale avant emploi est de 3 jours pour les sables et 2 jours pour les gravillons.
L’Entrepreneur doit prévenir immédiatement le Maître d’Oeuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats.
Lors de la livraison des granulats sur le lieu d’utilisation, l’Entrepreneur doit contrôler les bordereaux de livraison et l’aspect visuel des granulats.
Pour répondre aux exigences de qualité et d’aspect des parements, la provenance précise des sables et granulats est soumise à l’accord du Maître d’Oeuvre (teinte, régularité, qualité). Les granulats rentrant dans la composition des bétons des parements verticaux au-dessus de la côte 146,27 NGF, devront avoir une teinte nacre/brune qui facilitera leur intégration dans le site après sablage des parements.
Dispositions particulières liées aux réactions « d’alcali-silice » (RAG)
Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis-à-vis de l’alcali-réaction, conformément aux prescriptions de la norme P 18-542.
Dans le cas de sables fillérisés, les fillers doivent être qualifiés séparément des sables vis-à-vis de l’alacali-réaction :
soit, lorsque la granulométrie du filler correspond à la coupure 0 – 0.315 mm, par l’essai cinétique visé par la norme P 18-589,
soit, dans le cas contraire, en appliquant les clauses relatives aux additions mentionnées au paragraphe « Additions pour béton » du même sous-article du présent C.C.T.P.
Les granulats doivent être qualifiés non réactifs (N.R.).
Toutefois, des granulats potentiellements réactifs à effet de pessimum (P.R.P.), peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9 des « Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction » du L.C.P.C. de juin 1994 soient vérifiées.
Ciments
Les ciments respectent les spécifications de l’article 72.1 du fascicule 65A du C.C.T.G.
Les ciments sont conformes à la norme EN 197-1.
Le P.A.Q. rappelle et définit la catégorie, la classe et la sous classe de la provenance des matériaux. La nature des ciments choisis doit tenir compte de l’agressivité du milieu.
L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre les fiches d’identification du liant hydraulique qu’il compte utiliser.
L’Entrepreneur doit effectuer des prélèvements conservatoires :
25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d’étude et de convenance des bétons,
5 kg pour chaque partie d’ouvrage.
Les prélèvements sont effectués soit dans le silo à l’aide d’un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.
Ces prélèvements sont conservés à l’abri en récipients étanches et étiquetés, par le Laboratoire d’entreprise qui les mettra à disposition du Maître d’Oeuvre .
Contrôle interne :
Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, l’entrepreneur fournit au maître d’œuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart type et coefficient de variation.
Contrôle extérieur :
Sur chaque prélèvement désigné par le Maître d’Oeuvre sont réalisés les essais suivants :
identification rapide,
temps de prise,
expansion à chaud,
résistance à la flexion et à la compression à 7 et 28 jours.
Eau de gâchage
L’eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008.
Dans le cas d’utilisation d’eau potable, il n’est pas demandé de certificat d’analyse de l’eau à l’Entrepreneur.
Dans les autres cas, il sera réalisé une analyse chimique et physique par mois pendant la durée du chantier.
Adjuvants
Les adjuvants respectent les prescriptions de l’article 72.4 du fascicule 65A du C.C.T.G., ils sont admis à la marque NF-adjuvants ce qui implique leur conformité à la norme NF EN 934-2.
Le maître d’œuvre, en début d’utilisation, fait effectuer contradictoirement un prélèvement conservatoire sur chaque adjuvant.
La nature, la provenance, le dosage et les conditions d’emploi sont soumis à l’acceptation du maître d’œuvre en tant qu’éléments de définition de la formule nominale des bétons.
Cette acceptation de principe au stade de l’épreuve d’étude n’est entérinée qu’après l’exécution et l’interprétation de l’épreuve de convenance.
Additions
Les additions respectent les prescriptions de l’article 72.5 du fascicule 65A du C.C.T.G., elles sont admises en substitution partielle et admises à la marque NF-additions. Elles sont conformes aux normes XP P 18-540 et NF P 18-501.
Produits de cure
Conformément à l’article 74.6 du fascicule 65 A du C.C.T.G., le produit de cure sera soumis par l’Entrepreneur à l’agrément du maître d’œuvre au moment de l’étude des bétons ; il devra figurer sur une liste d’agrément du COPLA.
Dans le cadre d’emploi d’un enduit temporaire imperméable, le produit figurera sur une liste d’agrément ministérielle.
Transport des bétons
Le PAQ précisera :
le délai d'emploi du béton et la conduite à tenir en cas de dépassement de ces délais,
les moyens de secours prévus en cas de défaillance des appareils de manutention.
étude des bétons
Dispositions générales
Conformément à l’article 75 du fascicule 65A du C.C.T.G.
Les épreuves d’études des bétons sont à la charge de l’Entrepreneur et sont réputées rémunérées par les prix unitaires de fourniture et de mise en œuvre des bétons correspondants.
Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice"
Justification de la qualification des granulats :
Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF granulats, avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en N.R. ou P.R.P., le certificat de conformité des granulats à la marque NF, et qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des béton.
Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF granulats, mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" du LCPC de juin 1994, et approuvé par le maître d’œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de granulats.
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF granulats, et d'un dossier carrière approuvé par le maître d’œuvre, l'entrepreneur fait réaliser, à ses frais, les essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions de la norme expérimentale P 18-542. Les résultats de ces essais sont joints au dossier d'étude des bétons.
Justification de la possibilité d'utilisation des granulats :
Si les granulats sont potentiellement réactifs à effet de pessimum (P.R.P.), l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons, tous les résultats des essais (réalisés à ses frais), permettant de vérifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994, sont vérifiées.
Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, l'entreprise doit tout de même réaliser ces essais, avant les épreuves de convenance.
épreuves de convenance
Dispositions générales
Conformément à l’article 76.1 du fascicule 65A du C.C.T.G.
Les épreuves de convenance sont à la charge de l’Entrepreneur et sont réputées les prix unitaires de fourniture et de mise en œuvre des bétons correspondants. L'Entrepreneur doit les mener en temps utile afin de respecter ses obligations contractuelles en matière de délais d'exécution.
élément témoin
L’Entrepreneur doit la réalisation d’un élément témoin des parements verticaux visibles au-dessus de la côte 146,27 NGF, destiné à contrôler la régularité et l’aspect fini après sablage.
L’homogénéité de la texture et de la teinte sera appréciée et soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Armatures
Nature
Les aciers sont de la nuance Fe E 500 pour les aciers à haute adhérence et de la nuance Fe E 235 pour les aciers doux éventuellement utilisés. Les treillis soudés sont en acier Fe E 500.
Les aciers sont conformes aux normes NF A 35-016, NF A 35-015 et NF A 35-022.
Les aciers utilisés pour réaliser la connexion avec les rideaux de palplanches doivent être soudables au sens de la norme NF A 35-018 de même que toutes les armatures intégrées à des cages d’armatures préfabriquées assemblées par soudure.
Conditions de livraison et de stockage sur le chantier
Lorsque les aciers sont livrés en barres, celles-ci doivent être droites, sans ployages ni enroulements, sans souillures ni autres blessures. Les barres accidentellement ployées sont refusées ; après élimination des parties ployées, leurs parties droites peuvent cependant être acceptées si elles sont utilisables eu égard à leur longueur.
Lorsque les aciers sont livrés façonnés et assemblés, ils sont transportés avec précautions sur les lieux d'utilisation de façon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.
Le stockage doit être assuré dans des conditions telles que les aciers de différents diamètres ne puissent être mélangés et qu'ils soient commodément repris sur parc. Si des aciers de même diamètre et de nuances différentes existent sur un même chantier, les lots correspondants sont stockés sur des parcs nettement séparés et leurs barres marquées à leurs extrémités à la peinture.
Les aires de stockage doivent être propres et organisées de telle façon que les barres soient soustraites du contact du sol et de l'humidité.
Matériaux granulaires, enrochements, terre végétale, plantations
Matériaux granulaires pour remblais
Utilisation
Les matériaux granulaires sont utilisés pour remblayer les murs de soutènement et les bajoyers des portes de garde, sauf en amont du seuil du clapet côté Castanet où les remblais sont réalisés avec les matériaux extraits des fouilles (remblais étanches).
Ces matériaux sont également utilisés comme matériaux de transition avec les enrochements et la couche de fermeture sur les remblais en matériaux extraits des fouilles réalisés du côté Castanet.
Spécifications
Les matériaux granulaires répondent aux spécifications suivantes :
granulométrie continue 0-150 mm,
moins de 10 % en poids d’éléments inférieurs à 80 (m,
absence de matière organique et de polluant.
La qualité et la provenance des matériaux seront soumis à l’approbation du Maître d’Oeuvre. L’Entrepreneur présentera à l’appui de sa proposition les résultats d’analyse prouvant la conformité aux critères spécifiés.
Contrôles
Dans le cadre du contrôle externe, l’Entrepreneur procèdera à au moins une analyse granulométrique des matériaux mis en oeuvre. L’échantillon sera prélevé sur le chantier en présence du Maître d’Oeuvre.
Enrochements
Qualité de la roche
Vis à vis de la résistance à la fragmentation, les enrochements doivent être de la catégorie CS60 de la norme EN 13383. Les blocs ne doivent pas présenter de discontinuités significatives comme des fissures, des stylolites, des laminations, des plans de foliations, des plans de clivage, des changements de faciès qui pourraient entraîner la rupture des blocs pendant le chargement, le transport ou la mise en œuvre.
Vis à vis de la résistance au gel / dégel, les enrochements doivent être de la catégorie FTA de la norme EN 13383.
La masse volumique de la roche constitutive doit être supérieure ou égale à 2,3 t/m3.
L’ensemble des caractéristiques spécifiées devra être prouvée par des certificats d’essai datant de moins de 2 ans.
La provenance et la qualité des enrochements devront être approuvés par le Maître d’Oeuvre avant approvisionnement sur le chantier.
Granulométrie
Les enrochements auront un poids unitaire compris entre 10 et 100 kg pour un poids moyen de 30 kg. Pour un chargement donné, le critère de poids moyen est réputé satisfait si la moitié au moins des blocs a un poids unitaire supérieur ou égal au poids unitaire moyen requis et si le poids moyen des blocs (poids total du chargement divisé par le nombre de blocs) est supérieur ou égal au poids unitaire moyen requis.
Forme des blocs
La forme des blocs doit satisfaire aux critères suivant :
L étant la plus grande dimension du bloc,
G la plus grande dimension mesurable perpendiculaire à la direction de L,
E la plus grande dimension mesurable perpendiculaire au plan (L,G),
l'on ait à la fois :
(L+G)/(2 E) < 2,5
L/E 0.55 R0.02Contrôle visuel à 100% Ressuage ou magnétoscopie à 10%20.2 R0.02
 :